保险索赔申请书10篇。

在信息化时代中，我们的意识也在不断的进步，我们在一些特殊情况下用到申请书的地方非常多。申请书可以被应用于多种场合，怎么样写才能把申请书重点凸显出来？小编为您搜集了一些与此话题相关的资料，希望本文能够为您的生活或工作带来一些改善和提高！

保险索赔申请书 篇1

当事人 于 年 月 日 时在 地方发生交通事故，现请求公安机关交通管理部门对交通事故损害赔偿进行调解。

交通事故各种情况的索赔方法技巧，包括1、己方全责2、对方全责3、责任对等或“肇事方”逃逸 等几种情况。

并线时没有避让直行车辆造成事故，你应负全责。这时找交警开责任认定书，有可能被扣分罚款，所以300元以下的小剐小碰强烈建议私了。如果你实在不想再掏钱修车，可以按照单方事故索赔。如果事故比较严重，当然只能请交警同志了，然后扣分罚款开事故单报案，双方一起去保险公司定损索赔。如果是自己手潮倒车撞在了树上，那就是名正言顺的的单方事故了，立刻报案。几天之内定损员出现场时，会通过电话让你把车开到事故现场，然后将车的损伤部位和树凑在一起拍张照片，后面就是正常的定损理赔程序。

正常行驶突然被从胡同中拐出来的车撞到，对方又自认全责，第一选择是和肇事方私了，由对方现场掏修车钱然后一拍两散，以后抽个时间自己把车修好，这也是最理想的解决途径。有些人拿了修车钱后还去保险公司走单方事故，反而利用事故赚了钱，这种做法反正我们不提倡。如果刚好碰上损失比较大交警同志过来后，要积极指认对方的违章行为，然后和肇事车一起去对方的保险公司定损。

对等责任是最好解决的一类事故，请交警同志过来开事故单，然后各自报案索赔。如果交通事故发生后“肇事方”逃逸，那麻烦就比较大了。尤其在损失很大的情况下，无法走单方事故，只能请交警同志过来勘验现场立案侦查，然后由保险公司代为追偿。

保险索赔申请书 篇2

“经过多年的发展，我国越来越多的保险公司发展起来，市场上保险种类繁多，令人眼花缭乱。而不同的保险种类有不同的理赔，大多数消费者不知道保险索赔申请书应怎么写，下面就为您讲解。 也许是在保险被推广之处由于一些业务员业务知识生疏的关系，给人们留下了“投保容易索赔难”的不好印象。其实导致这种现象的发生是多方面的因素，也许与投保人不知道保险索赔申请书怎么写有关系。所以建议大家在购买保险之初就要对索赔程序做出详细了解，而且对于一些必须的注意事项要时刻牢记。 出现保险事故后，首先就是要及时报案，同时将详细案发情景表述清楚，最晚在事故发生10日内通知保险公司否则无效。其次要根据保险条款对照自己的案子是否在责任范围内，排除一些故意行为。第三就是要准备齐全的各种单据和证明。当所有这些程序准备就绪以后就进入了是个调查阶段，调查结果属实以后您就能起草保险公司索赔申请书了。当然您还要注意的一点是人寿保险和汽车保险、火灾保险等不同的保险类目申请书的形式会稍有区别，而且对于一些保险理赔的最新规定也是您所必须了解的。 当然关于更多保险索赔申请书怎么写的详细问题您可以咨询投保的保险公司，但不管是何种类目的保险，投保人都应该按照保单的有关规定，向保险公司办理索赔手续以维护自己的合法权益。但一定注意不能超过合理的报案时间，在完成所有的调查准备工作以后填写保险公司索赔申请书也是最关键的环节。”

保险索赔申请书 篇3

【关键词】施工管理；工程索赔；工程变更

现阶段我国建筑行业的竞争十分激烈，不少企业都遇到了管理水平跟不上市场要求，运营成本日益增高、利润却越来越低的发展瓶颈。因此，如何加强对施工过程的造价管理，从而提高经济效益，最终实现健康、可持续发展就成了许多企业亟待解决的问题。根据工程实践经验来看，影响工程施工阶段造价的主要因素中，工程索赔显得尤为重要。因为在工程施工阶段难免会出现一些项目索赔的情况，这也是争议最大、最难解决的问题之一。业内有一句话叫做“中标靠低价，赚钱靠索赔”,虽然说的有些偏激，但是合理的索赔对于处于原材料价格不断上涨、生产成本不断增加市场背景下的施工单位确实有着重要的意义。想要做好索赔工作：

1 要明确工程索赔的概念、处理原则及索赔程序。

所谓工程索赔是指在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当承担的风险而遭受损失时，向另一方提出索赔要求的行为。

索赔的处理原则：承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识，进行索赔须做到：（1）有正当索赔理由和充分证据；（2）索赔必须以合同为依据，按施工合同文件有关规定办理；（3）准确、合理地记录索赔事件和计算费用。

索赔程序：（1）根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书。（2）发出索赔意向通知后28天内向监理工程师提出补偿经济损失（计量支付）和（或）处长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师审核承包方的索赔申请。（4）当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。

2 要知道索赔事由，即在什么情况下我们该提出索赔，应该提出什么样的索赔。

工程索赔涉及的内容比较复杂，但总得来说不外乎两种索赔：工期索赔和费用索赔。

当延期发出图纸时，作为承包方我们可以提出工期索赔。

接到中标通知书后28天内，承包方有权免费得到由发包方或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向承包方进行技术交底。如果在28天内未收到监理工程师送达的图纸及相关资料，作为承包方应依据合同提出索赔申请，要求延长工期。

在施工中当发生恶劣的气候条件时，作为承包方我们可以提出工期索赔和费用索赔。

发包方一般对在建项目进行了投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用；在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔。当然这里所谓的恶劣气候不包括季节性大雨所造成的损失，因为措施费中已包括该项费用。

由于工程变更导致的损失承包方可提出工期索赔和费用索赔。

工程施工项目已进行施工又进行变更，工程施工项目增加或局部尺寸、数量等发生变化时，承包方应在收到监理工程师书面工程变更令或发包方下达的变更图纸时提出工期延误或工程损失的索赔。

当遇到承包方能力不可预见的事由时，承包方可提出工期和费用索赔。

由于工程投标时图纸不全，有些项目承包方无法作出正确计算，如地质情况，软基处理等。该类项目一般发生的索赔有工程数量增加或需要重新投入新工艺、新设备等。

由外部环境而引起的属发包方原因的索赔

由于外部环境影响，如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等原因防碍承包方施工时，承包方一般可进行工期及工程机械停滞费用的索赔。

3 要做好索赔同期记录

索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期记录。每天应该有记录并经现场监理工程师签认；索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片，录像资料。同期记录的内容主要有：事件发生及过程中现场实际情况；导致现场人员、设备的闲置清单，对工期的延误；对工程的损害程度；导致费用增加的项目及所用的人工、机械、材料数量有效票据等。

4 做好索赔资料管理

由于索赔引起费用或工期的增加，往往成为上级主管部门复查的对象，为真实、准确反映索赔情况，承包方应建立、健全工程索赔台帐或档案的管理。索赔的台帐应反应索赔发生的原因，索赔发生的时间，索赔意向提交时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，监理工程师审核结果，发包方审批结果等内容。对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记，工程完工时应形成完整的资料，作为工程竣工资料的组成部分。

5 要加强管理人员的索赔意识

由于受传统管理模式的影响和自身素质的不足，大多数施工管理人员对索赔没有任何概念，更不清楚索赔工作所需要的证据资料是什么，这就使得企业的索赔工作变得异常艰难。因此施工单位必须定期开展对相关人员的教育，提高他们的索赔意识，使其在日常工作中注意对相关资料的搜集、整理和保存工作，从而为可能发生的索赔工作提供充分的法律依据。

总之，工程索赔是一项系统工程，集管理、技术、质量、施工、经济法规等知识技能相结合的工作，需要在事前、事中、事后进行全过程、全方位的动态管理。在施工过程中切实有效的做好索赔工作，是提高企业收益，让企业在如今激烈的市场竞争中立于不败之地的关键。

参考文献

[1]市政工程项目管理 中国建筑工业出版社 2007

保险索赔申请书 篇4

保险索赔申请书

事故经过

尊敬的保险公司：

我是您公司的保险持有人XXX，我写此信是为了向您提供关于一起交通事故的详细报告，并申请对相关损失进行索赔。

事故发生在XXXX年XX月XX日的早晨，那天我正驾驶着我家的私家车行驶在XXXX街道上，我是在前车距离安全的情况下行驶的，并且遵守所有交通规则。突然，在我靠近一个十字路口的时候，一辆红色轿车冲出马路边的小巷，冒出在我车道前，没有给我足够的时间来采取任何行动来避免事故的发生。由于这次意外的突发性，我无法及时做出相应的反应，结果导致了双方车辆发生了剧烈的碰撞。

由于撞击力很大，我的车辆严重受损，车头和车身都有明显的凹陷和划痕。此外，我的车辆后视镜和前挡风玻璃都被摧毁，无法使用。我立即拨打了报警电话，并且等待交警的到来进行记录和处理。

当交警到达现场时，我注意到，对方驾驶员表现出明显的不安，他脸色苍白，看起来很紧张。交警详细记录了事故现场，并向双方要求提供驾驶证和车辆行驶证。但是，他的车上只有一本过期的驾驶证，并且没有车辆行驶证原件。交警通过呼叫中心验证，发现他的驾驶证已经被吊销，并且对方没有按照法定程序申请过新的驾驶证。此外，该车上还没有进行强制保险的投保。这意味着，对方在驾驶过程中违反了多项交通法规，并且违反了交通安全规定。

由于我自己也没有受伤并且能行驶，我没有立即去医院接受检查，而是先拍摄了现场照片，并将损害情况记录在我的笔记本上。过了几个小时，我感到颈部和背部出现了疼痛，并且感到不适。我立即就诊于医生，并被诊断为患有轻微的颈椎扭伤和背部肌肉扭伤。医生给我开了相应的药物和治疗方案。

这次事故对我来说造成了严重的经济损失。我的车辆需要进行修复，并且我的医疗费用开始不断累积。我已经将车辆送往指定的维修中心，并且附上了修理报告和图片作为证据。截至目前为止，维修费用已经达到XXXX元。此外，我已经支付了XXXX元的医疗费用，并且还在接受进一步治疗。

基于以上情况，请您公司对我提出的索赔要求进行核实和处理。我将附上详细的索赔清单和相关证据，以支持我的要求。我希望您能尽快处理此事，以便我能够恢复正常生活，并减轻我目前的经济负担。

我真诚地感谢您对此事的关注和配合。我相信在您公司专业而高效的工作下，我的索赔会得到公正且合理的处理。

再次感谢您对我的支持和关心。

此致

敬礼

XXX

保险索赔申请书 篇5

申请人：朱晓伟，男，1977年4月3日生，汉族，住广州市越秀区广善街1号403房。

申请事项：请求中国人民保险公司广州市白云支公司按照机动车辆保险单的约定向申请人支付车辆损失险与第三者责任险。 事实与理由：

项规定，是造成事故的主要原因，负事故的主要责任。二、梁炬清驾车变更车道时未注意安全及让行，其行为违反《中华人民共和国道路交通管理条例》第七条一款规定，是造成事故的次要原因，负事故的次要责任。三、乘车人梁汝宏，梁金华不负事故责任。事后，申请人向清远市公安局交通警支察队提出重新认定责任的申请，清远市公安局交通警察支队维持了首次认定的结果。申请人为此支出的事故修理费等相关费用近九万元，为伤者垫付了十二万元的医疗费。事故发生后，申请人向贵司提出车辆损失与第三者责任保险理赔请求，贵司受理并且作出了车辆零部件询

报价单，贵司告知申请人，申请人应该首先处理与伤者的医疗赔偿纠纷，申请人取得申请人与伤者的调解书或法院的判决书后，贵司会一并对车辆损失与第三者责任险进行理赔。

贵司的工作人员并强调：一起交通事故针对一张保单的多项理赔事项只进行一次理赔，多个理赔项目一并处理。

伤者梁汝宏，梁金华直到20xx年10月才向广州市白云区人民法院提起民事诉讼，法院分别判决申请人承担梁汝宏285726元，并对总额为419608元承担连带责任；承担梁金华8498元，并对总额为12127元承担连带责任。随后申请人向广州市中级人民法院提起上诉，广州市中级人民法院于20xx年2月13日作出如下判决，申请人承担梁汝宏254212元，并对总额为374588元承担连带责任；承担梁金华8128元，并对总额为11611元承担连带责任。

在诉讼期间，申请人还到了贵司位于德政路的营业场所进行理赔，贵司的工作人员再次告知申请人等待此案审结后再对车辆损失与第三者责任险进行理赔。申请人认为目前此案已经结案，客观条件已完全具备贵司要求的理赔条件，烦请贵司审核申请人所提交的附件，尽快对申请人作出理赔。

申请人：

二OXX年三月九日

保险索赔申请书 篇6

随着生活水平的不断提高，人们对于风险的意识也在逐渐增强。为了保护自己和家庭的财产安全，越来越多的人开始购买各类保险。保险作为一种经济形式的风险转移，可以在发生不幸事故时提供经济上的保障。当我们遭受损失时，如何通过保险索赔申请书来获得相应的赔偿，成为了一个相对陌生但又十分重要的问题。

保险索赔申请书是一种书面的申请材料，用于向保险公司提出索赔请求。一份完备且准确的保险索赔申请书可以更好地帮助保险公司了解索赔事故的情况，并做出合理的赔偿决策。在填写保险索赔申请书时，我们应该详细、具体、生动地陈述事故的经过及损失的情况。

在填写保险索赔申请书的开头，我们需要提供必要的个人信息，例如姓名、身份证号码、联系方式等。这些信息有助于保险公司确认索赔人的身份和资格，以便更好地与索赔人进行联系和沟通。

我们应该在保险索赔申请书中详细描述事故的经过。对于车辆保险索赔来说，我们可以描述车祸的时间、地点、天气情况、事故的当事人以及车辆的碰撞方式等。这些细节能够帮助保险公司更好地还原事故现场，了解事故的原因和责任。

除了事故经过，我们还应该在保险索赔申请书中详细列举损失的项目和金额。对于车险来说，我们可以列出车辆的修理费用、拖车费用、医疗费用、赔偿金等各项损失。对于其他类型的保险，例如财产险、健康险等，我们也可以列举相应的损失项目，并提供相关的证明文件，例如医疗发票、报案证明、物品清单等。

在填写保险索赔申请书时，我们还应该提供相关证据和证明文件，以支持我们的索赔请求。例如，车险索赔需要提供事故现场照片、报警记录、事故认定书等；财产险索赔需要提供财产损失的照片、价值证明等。这些证据和证明文件能够帮助保险公司更好地判断索赔的有效性和合理性。

在填写保险索赔申请书的结尾，我们应该用简洁明了的语言表明索赔的具体数额，并写下自己的真实签名。同时，我们也可以在结尾处表达对保险公司的感谢，并期待能够尽快收到保险公司的回复和赔偿。

一份详细、具体、生动的保险索赔申请书对于获得合理的赔偿非常重要。通过详细陈述事故经过及损失情况，提供相关的证据和证明文件，我们能够增加保险公司对我们索赔请求的理解和信任度。同时，我们也应该在填写保险索赔申请书时保持客观、真实，不夸大事实或故意欺骗保险公司，以保证索赔的公正性和合法性。只有这样，我们才能顺利地通过保险索赔申请书获得相应的赔偿，并实现对我们财产安全的全面保护。

保险索赔申请书 篇7

申请人：

事故当事人：

事故发生经过：

20xx年11月4日8点15分左右，1号井岩工班四位同志，在六一硫铁矿的2中段中深孔采场进行敲帮问顶工作后，没发现顶板有险情。王松成、张万柱拿起爬子进行扒渣，这时顶板突然自然脱落一块矿石，将张万柱推倒，左腿跪下至到漏斗底部（漏斗深度在4—5米左右）将腿砸伤。

此次事故经呼伦贝尔市人民医院初步诊断：1、左胫腓骨、跟骨粉碎骨折2、左外踝骨折，左内踝开放性骨折3、创伤性休克4、头部开放性外伤5、左肺挫伤6、肾囊肿，血肿不除外。后转入黑龙江省医院，经诊断：左胫骨平台粉碎性骨折并感染，左胫骨近端粉碎性骨折，左跟骨开放性粉碎性骨折，左小腿骨筋膜室综合症，左外踝感染，后将左大腿截肢。

根据《工伤保险条例》的规定，特申请劳动部门对此次受伤一事进行调查核实，并依法认定此次受伤为工伤。

此致

敬礼！

xx

20xx年x月x日

保险索赔申请书 篇8

xx保险公司：

我叫xxx，年龄x岁，所在学校xxxx。x月x日x时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。在医院期间花费医药费xxx元，因我办理贵司保险，（保险单号xxxx，保险名xxxx，）特提出理赔申请，望予以接纳办理。

此致

敬礼

申请人xxx。

xx年xx月xx日。

中国人寿保险公司：

我叫×××，男，身份证号码是：××××××××××××××××××系××县××镇××村五组村民，是××中学九年级学生×××（男，身份证号码是：××××××××××××××××××，××××年××月参加贵公司学生团体平安保险）()的父亲，被保险人×××在×××医院被确诊患××××××病，经多方医治无效，于××××年×月××日死亡。

此致

申请人：×××。

**年**月**日。

保险索赔申请书 篇9

保险索赔申请书的事故经过应该尽量详细、准确，以便保险公司能够正确评估索赔请求。下面是一份保险索赔申请书的事故经过示例：

尊敬的保险公司：

我是[你的姓名]，因[你的保险类型]保险事故，造成了[描述事故造成的具体损失或伤害]，现在向贵公司提出索赔申请。

事故经过如下：

[时间、地点、事故原因]

[描述事故造成的具体损失或伤害，如[包括但不限于]:[损失或伤害的名称、数量、金额、造成的影响等]

[如果事故是由于[包括但不限于]:[原因引起的，描述该原因，并提供相应的证据，如照片、报告等]

[如果有其他相关因素，如[包括但不限于]:[因素，描述该因素，并提供相应的证据，如照片、报告等]

[结尾部分，描述索赔申请的详细信息，如索赔金额、索赔方式等]

我保证所提供的信息真实、准确，如有不实之处，愿意承担相应的法律责任。

此致

敬礼

[你的姓名]

[你的保险类型]

[你的联系方式]

日期：XXXX年XX月XX日

保险索赔申请书 篇10

保险索赔申请书的事故经过应该详细描述事故发生时的情况，包括时间、地点、当事人姓名、联系方式等信息。以下是一份可能的保险索赔申请书事故经过的模板，供您参考：

保险索赔申请书

尊敬的保险公司：

我是XXX，因XXX事故，造成我身体XXX部位受伤。我于XXXX年XX月XX日在XXX地点遭受事故，保险公司在XXXX年XX月XX日给予我了一份保险赔偿。

事故经过如下：

1. XXXX年XX月XX日，我在工作中遭受事故，被XXX机器意外夹伤XXX部位。

2. 保险公司在事故后的XXXX年XX月XX日给予了我一份保险赔偿，赔偿金额XXX元。

3. 我于XXXX年XX月XX日接受了医院检查，医生诊断为XXX疾病，需要XXXX治疗。

4. 虽然我要求保险公司提供额外的治疗费发票，但保险公司未能提供。

5. 我已经向当地劳动部门提出了投诉，并要求保险公司赔偿我因事故造成的损失。

我要求保险公司赔偿以下损失：

1. 因事故造成的身体伤害和治疗费。

2. 因事故造成的经济损失，包括但不限于请假期间的工资和其他福利待遇。

3. 因事故造成的其他相关费用，包括但不限于保险索赔费用和其他维权费用。

我保证所提供的信息真实准确，如有不实之处，愿意承担法律责任。

此致

敬礼

XXX

以上是一份可能的保险索赔申请书事故经过的模板，您可以根据自己的具体情况进行适当的修改和完善。在撰写申请书时，应该尽可能详细地描述事故发生时的情况，包括当事人姓名、联系方式等信息，以便保险公司进行核实和处理。